SI-Maribor: Lavori di costruzione

Paese :

Slovenia

Città/Luogo:

MARIBOR

Numero di Bandi di Gara/Contratti:

eu:220076-2008

Data di pubblicazione :

Oct 21, 2008

Data limite :

Nov 6, 2008

Compratori:

DIREKCIJA RS ZA VODNEJE INVESTICIJ V JZI

Lingua Originale:

Slovenian

Indirizzo :

DIREKCIJA RS ZA VODNEJE INVESTICIJ V JZI
MARIBOR
Slovenia

Email:

Cliccare qui

Tipo del bando digara: 1110
-
Avviso di gara
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 163/2008
, #
220076-2008
Natura del contratto : Lavori
Tipo di procedura

: Procedura aperta
Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso

Sommario:
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Direkcija RS za
vodneje investicij v JŽI, Kopitarjeva ulica 5, Contattare: Matjaž Kovač,
All'attenzione di: Matjaž Kovač, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 234 14 30.
E-mail: matjaz.kovac@gov.si. Fax (386-2) 234 14 95.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45200000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 29.9.2008 -
10:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 6.10.2008 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Sloveno.

Testo originale
:
OBVESTILO O NAROČILU
Gradnje
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): Direkcija RS za vodneje
investicij v JŽI, Kopitarjeva ulica 5, Kontakt Matjaž Kovač, V vednost
Matjaž Kovač, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 234 14 30. E-pošta
matjaz.kovac@gov.si. Faks (386-2) 234 14 95.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Enako kot
pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Ministrstvo
ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Modernizacija
obstoječe železniške proge Divača - Koper.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Obstoječa proga Divača - Koper.
Šifra NUTS: SI02.
II.1.3) Obvestilo vključuje: Javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: Modernizacija obstoječe
železniške proge Divača - Koper.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000, 45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): Ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.9) Variante so dopustne: Ne.
II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Ocenjena vrednost brez DDV: 67 000
000 EUR.
II.2.2) Opcije: Ne.
II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK: Trajanje v dnevih: 960 (od
oddaje naročila).
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Garancija z resnost ponudbe v
višini 1 000 000 EUR,
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 10 % od celotne ponudbene
vrednost z DDV.
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku 5 % od celotne ponudbene
vrednost z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na
ustrezne določbe, ki to urejajo: Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete Železniška infrastruktura.
Rok plačila 60. dan po potrditvi računa oziroma mesečne situacije s strani
naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila: Ne.
III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v
zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register: Informacije in
formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Da
ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
- hudodelsko združevanje;
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti;
- pranje denarja;
Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti.
Da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave v skladu s predpisi;
Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
Da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem
aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
Da je imenovani podizvajalec registriran pri pristojnem organu in ima v
svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet naročila in jih
kot podizvajalec prevzema;
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
Ponudnik pri dajanju informacij ni namerno podal zavajajoče razlage.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki
so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Da so povprečni letni
prihodki ponudnika (samostojno ponudnik ali skupina ponudnikov/Joint
Venture) iz rednega poslovanja v zadnjih treh letih oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, enaki najmanj protivrednosti
27 000 000,00 EUR;
Da ponudnik v zadnjih treh (3) letih ustvarja tekoči dobiček oz. da ne
ustvarja tekoče izgube,
Da nima akumulirane izgube iz preteklih let;
Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja;
Da imenuje podizvajalce, ki prevzamejo dela v vrednosti nad 10 % ponudbene
vrednosti;
Da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
Ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/Joint Venture) mora
imeti za izvedbo predmetnega javnega naročila možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke ali druge ustrezne
finančne inštitucije v višini 1 500 000,00 EUR za vsa razpisana Dela;
III.2.3) Tehnična sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti v zadnjih (5)
petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem
nastopanju (Joint Venture) za vsaj tri (3) istovrstna dela primerljiva po
naravi in kompleksnosti razpisanim Delom.
Kot Dela primerljiva po na naravi in kompleksnosti razpisanim Delom se
upošteva:
Novogradnja, rekonstrukcija ali obnova odprte proge in postajnih tirov
javne železniške infrastrukture, kjer je jasno razvidno, da je izvajalec
opravljal dela na zgornjem in spodnjem ustroju železniške proge dolžine
vsaj 20 km in vgradil vsaj 15 kretnic;
Da je odgovorni vodja gradbišča, ki je hkrati tudi odgovorni vodja del za
zahtevne objekte, v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b, gradbene
smeri, član IZS in ima v zadnjih petih (5) letih kot odgovorni vodja del
izkušnje pri izvedbi vsaj treh (3) projektih na objektih zgornjega in
spodnjega ustroja železniških prog vozni mreži in SVTK napravah;
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj s področja gradbeništva;
Dve (2) odgovorni vodji del za zahtevne objekte, v skladu z drugim
odstavkom 77. člena ZGO-1b, gradbene smeri, člana IZS, ki imata v zadnjih
petih (5) letih izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2) projektov kot odgovorna
vodja del na objektih zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog,
vozni mreži in SVTK napravah;
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj s področja gradbeništva.
Da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b:
Dva (2) gradbene smeri, ki vsak zase izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj
dveh (2) projektov kot odgovorna vodji posameznih del na objektih
zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja del na objektih visokih gradenj v zadnjih
petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del na premostitvenih objektih
dolžine vsaj 35 m v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji vodovoda
dolžine vsaj 3 km v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji državne ceste
dolžine vsaj 10 km v zadnjih petih (5) letih.
Da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b:
Enega (1) elektro smeri, ki vsak zase izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj
dveh (2) projektov kot odgovorni vodja posameznih del na objektih vozne
mreže s pripadajočimi napravami in VN v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) elektro stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji SV in TK naprav
v zadnjih petih (5) letih.
Da ima ponudnik odgovornega vodjo posameznih del v skladu s 77. člena
ZGO-1b:
Enega (1) geodetske stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov primerljivih po zahtevnosti in kompleksnosti z razpisanim delom
v zadnjih petih (5) letih;
Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme,
potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme
na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo;
Ponudnik mora imeti zagotovljeno dobavo ključnega materiala (tolčenca,
pragov, tirnic, kretnic, žic za vozno mrežo in kablov za SVTK naprave ter
ostalih izdelkov barvnih kovin);
Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti
zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo,
zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, (izgradnjo pomožnih in
proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in
prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo
(upravni in bivalni del gradbišča), zemljišča za dovozne poti in dostope
do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo,
kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že
pridobljenega zemljišča za gradnjo.
III.2.4) Pridržana naročila: Ne.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Odprti.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: Ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali
opisne dokumentacijeRok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 29.9.2008 - 10:00.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6.10.2008 -
10:00.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: Slovenščina.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
veljavnost ponudbe: Trajanje v dnevih: 142 (od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb).
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 6.10.2008 - 12:00.
Kraj: Direkcija RS za vodenje investicij v JŽI, Kopitarjeva ul. 5,
Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA: Ne.
VI.2) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Da.
Navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e): Operacijo delno
financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Železniška
infrastruktura.
VI.3) DODATNE INFORMACIJE: Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.dzi.si.
VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Direkcija RS za
vodenje investicij v JŽI, Kopitarjeva ul. 5, SI-2000 Maribor. E-pošta
matjaz.kovac@gov.si. Tel. (386-2) 234 14 30. Faks (386-2) 234 14 95.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za
vložitev pritožb: Po Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju
pritožb: Direkcija RS za vodenje investicij v JŽI, Kopitarjeva ul. 5,
SI-2000 Maribor. E-pošta matjaz.kovac@gov.si. Tel. (386-2) 234 14 30. Faks
(386-2) 234 14 95.
VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21.8.2008.

Aggiornare

: Sept 13, 2008

Tipo del bando digara: 8098
-
Informazioni complementari
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 178/2008
, #
236599-2008
Numero del documento di referenza
: 220076-2008
Natura del contratto : Lavori
Tipo di procedura

: Procedura aperta
Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso

Sommario:
Direkcija RS za vodneje investicij v JŽI, Kopitarjeva ulica 5, attn:
Matjaž Kovač, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 234 14 30. E-mail:
matjaz.kovac@gov.si. Fax (386-2) 234 14 95.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea, 23.8.2008,
2008/S 163-220076)
Oggetto: CPV: 45000000, 45200000.
Lavori di costruzione.Popravek.
anziché: III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z
zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev: da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
- hudodelsko združevanje;
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti;
- pranje denarja;
Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti;
Da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave v skladu s predpisi;
Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
Da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem
aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
Da je imenovani podizvajalec registriran pri pristojnem organu in ima v
svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet naročila in jih
kot podizvajalec prevzema;
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
Ponudnik pri dajanju informacij ni namerno podal zavajajoče razlage.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev:
Da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno ponudnik ali skupina
ponudnikov/Joint Venture) iz rednega poslovanja v zadnjih treh letih
oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, enaki
najmanj protivrednosti 27 000 000,00 EUR;
Da ponudnik v zadnjih treh (3) letih ustvarja tekoči dobiček oz. da ne
ustvarja tekoče izgube;
Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja;
Da imenuje podizvajalce, ki prevzamejo dela v vrednosti nad 10 % ponudbene
vrednosti;
Da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov ponudnik (samostojno podjetje ali skupina
ponudnikov/Joint Venture) mora imeti za izvedbo predmetnega javnega
naročila možnosti najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji
ali tuje banke ali druge ustrezne finančne inštitucije v višini 1 500
000,00 EUR za vsa razpisana Dela.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev:
Ponudnik mora imeti v zadnjih (5) letih uspešne izkušnje kot glavni
Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za vsaj tri (3)
istovrstna dela primerljiva po naravi in kompleksnosti razpisanim Delom.
Kot Dela primerljiva po na naravi in kompleksnosti razpisanim Delom se
upošteva:
Novogradnja, rekonstrukcija ali obnova odprte proge in postajnih tirov
javne železniške infrastrukture, kjer je jasno razvidno, da je izvajalec
opravljal dela na zgornjem in spodnjem ustroju železniške proge dolžine
vsaj 20 km in vgradil vsaj 15 kretnic;
Da je odgovorni vodja gradbišča, ki je hkrati tudi odgovorni vodja del za
zahtevne objekte, v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b, gradbene
smeri, član IZS in ima v zadnjih petih (5) letih kot odgovorni vodja del
izkušnje pri izvedbi vsaj treh (3) projektih na objektih zgornjega in
spodnjega ustroja železniških prog vozni mreži in SVTK napravah;
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj s področja gradbeništva;
Dve (2) odgovorni vodji del za zahtevne objekte, v skladu z drugim
odstavkom 77. člena ZGO-1b, gradbene smeri, člana IZS, ki imata v zadnjih
petih (5) letih izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2) projektov kot odgovorna
vodja del na objektih zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog,
vozni mreži in SVTK napravah;
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj s področja gradbeništva.
Da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b:
Dva (2) gradbene smeri, ki vsak zase izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj
dveh (2) projektov kot odgovorna vodji posameznih del na objektih
zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja del na objektih visokih gradenj v zadnjih
petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del na premostitvenih objektih
dolžine vsaj 35 m v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji vodovoda
dolžine vsaj 3 km v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji državne ceste
dolžine vsaj 10 km v zadnjih petih (5) letih.
Da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b:
Eenega (1) elektro smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del na objektih vozne mreže s
pripadajočimi napravami in VN v zadnjih petih (5) letih;
Enega (1) elektro stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji SV in TK naprav
v zadnjih petih (5) letih.
Da ima ponudnik odgovornega vodjo posameznih del v skladu s 77. člena
ZGO-1b:
Enega (1) geodetske stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov primerljivih po zahtevnosti in kompleksnosti z razpisanim delom
v zadnjih petih (5) letih;
Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme,
potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme
na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo;
Ponudnik mora imeti zagotovljeno dobavo ključnega materiala (tolčenca,
pragov, tirnic, kretnic, žic za vozno mrežo in kablov za SVTK naprave ter
ostalih izdelkov barvnih kovin);
Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti
zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo,
zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, (izgradnjo pomožnih in
proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in
prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo
(upravni in bivalni del gradbišča), zemljišča za dovozne poti in dostope
do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo,
kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že
pridobljenega zemljišča za gradnjo.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 67 000 000 EUR.
leggi: III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami
v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev: da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
- hudodelsko združevanje;
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti.
- pranje denarja;
Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti;
Da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave v skladu s predpisi;
Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
Da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem
aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
Da je imenovani podizvajalec registriran pri pristojnem organu in ima v
svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet naročila in jih
kot podizvajalec prevzema;
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
Ponudnik pri dajanju informacij ni namerno podal zavajajoče razlage.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev:
Da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno ponudnik ali skupina
ponudnikov/Joint Venture) iz rednega poslovanja v zadnjih treh zaključenih
koledarskih letih pred objavo razpisa oziroma v kolikor podjetje posluje
krajši čas, od ustanovitve, enaki najmanj protivrednosti 27 000 000,00
EUR;
Da ponudnik v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo
razpisa ustvarja tekoči dobiček oz. da ne ustvarja tekoče izgube,
Da ponudnik v zadnjih treh (3) zaključenih koledarskih letih pred objavo
razpisa ni posloval z bilančno izgubo;
Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja;
Da imenuje podizvajalce, ki prevzamejo dela v vrednosti nad 10 % ponudbene
vrednosti;
Da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov ponudnik (samostojno podjetje ali skupina
ponudnikov/Joint Venture) mora imeti za izvedbo predmetnega javnega
naročila možnosti najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji
ali ali tuje banke ali druge ustrezne finančne inštitucije v višini 1 500
000,00 EUR za vsa razpisana Dela.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja
zahtev:
Ponudnik mora imeti v zadnjih (5) petih koledarskih letih pred objavo
razpisa uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem
nastopanju (Joint Venture) za vsaj tri (3) istovrstna dela primerljiva po
naravi in kompleksnosti razpisanim Delom.
Kot Dela primerljiva po na naravi in kompleksnosti razpisanim Delom se
upošteva:
Novogradnja, rekonstrukcija ali obnova odprte proge in postajnih tirov
javne železniške infrastrukture, kjer je jasno razvidno, da je izvajalec
opravljal dela na zgornjem in spodnjem ustroju železniške proge skupne
dolžine vsaj 20 km in vgradil vsaj 15 kretnic;
Da je odgovorni vodja gradbišča, ki je hkrati tudi odgovorni vodja del za
zahtevne objekte, v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b, gradbene
smeri, član IZS in ima v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo
razpisa kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj treh (3)
projektih na objektih zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog
vozni mreži in SVTK napravah;
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj s področja gradbeništva;
Dve (2) odgovorni vodji del za zahtevne objekte, v skladu z drugim
odstavkom 77. člena ZGO-1b, gradbene smeri, člana IZS, ki imata v zadnjih
petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa izkušnje pri izvedbi vsaj
dveh (2) projektov kot odgovorna vodja del na objektih zgornjega in
spodnjega ustroja železniških prog, vozni mreži in SVTK napravah;
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj s področja gradbeništva.
Da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b:
Dva (2) gradbene smeri, ki vsak zase izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj
dveh (2) projektov kot odgovorna vodji posameznih del na objektih
zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog v zadnjih petih (5)
koledarskih letih pred objavo razpisa;
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja del na objektih visokih gradenj v zadnjih
petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa,
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del na premostitvenih objektih
dolžine vsaj 35 m v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo
razpisa,
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji vodovoda
dolžine vsaj 3 km v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo
razpisa,
Enega (1) gradbene smeri, ki izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji državne ceste
dolžine vsaj 10 km v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo
razpisa.
Da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1b:
Enega (1) elektro smeri, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del na objektih vozne mreže s
pripadajočimi napravami in VN v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred
objavo razpisa,
Enega (1) elektro stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji SV in TK naprav
v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa.
Da ima ponudnik odgovornega vodjo posameznih del v skladu s 77. člena
ZGO-1b:
Enega (1) geodetske stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2)
projektov primerljivih po zahtevnosti in kompleksnosti z razpisanim delom
v zadnjih petih (5) koledarskih letih pred objavo razpisa;
Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme,
potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme
na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo;
Ponudnik mora imeti zagotovljeno dobavo ključnega materiala (tolčenca,
pragov, tirnic, kretnic, žic za vozno mrežo in kablov za SVTK naprave ter
ostalih izdelkov barvnih kovin);
Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti
zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo,
zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, (izgradnjo pomožnih in
proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in
prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo
(upravni in bivalni del gradbišča), zemljišča za dovozne poti in dostope
do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo,
kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že
pridobljenega zemljišča za gradnjo;
Ponudnik mora upoštevati predpise o urejenosti in varnosti železniškega
prometa;
Ponudnik mora pri sestavi ponudbe upoštevati, obveznosti v zvezi z
določbami za zagotavljanje zaposlovanja in pogojih za delo, ki veljajo v
kraju, kjer je treba izvesti gradnje in opraviti storitve.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 56 000 000 EUR.
Druge dodatne informacije.
Spremembe razpisne dokumentacije:
Spremembe razpisne dokumentacije so vsebovane v Dodatku 1, ki se nahaja na
spletni strani DŽI www.dzi.si.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 11.9.2008.

Aggiornare

: Sept 24, 2008

Tipo del bando digara: 8098
-
Informazioni complementari
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 185/2008
, #
244433-2008
Numero del documento di referenza
: 220076-2008
Natura del contratto : Lavori
Tipo di procedura

: Procedura aperta
Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso

Sommario:
Direkcija RS za vodneje investicij v JŽI, Kopitarjeva ulica 5, attn:
Matjaž Kovač, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 234 14 30. E-mail:
matjaz.kovac@gov.si. Fax (386-2) 234 14 95.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea, 23.8.2008,
2008/S 163-220076)
Oggetto: CPV: 45000000, 45200000.
Lavori di costruzione.Popravek.
anziché: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne
dokumentacije ali opisne dokumentacije: 29.9.2008 - 10:00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6.10.2008 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6.10.2008 - 12:00.
leggi: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne
dokumentacije ali opisne dokumentacije: 16.10.2008 - 10:00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23.10.2008 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23.10.2008 - 12:00.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 19.9.2008.

Aggiornare

: Sept 24, 2008

Tipo del bando digara: 8098
-
Informazioni complementari
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 185/2008
, #
244433-2008
Numero del documento di referenza
: 220076-2008
Natura del contratto : Lavori
Tipo di procedura

: Procedura aperta
Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso

Sommario:
Direkcija RS za vodneje investicij v JŽI, Kopitarjeva ulica 5, attn:
Matjaž Kovač, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 234 14 30. E-mail:
matjaz.kovac@gov.si. Fax (386-2) 234 14 95.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea, 23.8.2008,
2008/S 163-220076)
Oggetto: CPV: 45000000, 45200000.
Lavori di costruzione.Popravek.
anziché: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne
dokumentacije ali opisne dokumentacije: 29.9.2008 - 10:00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6.10.2008 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6.10.2008 - 12:00.
leggi: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne
dokumentacije ali opisne dokumentacije: 16.10.2008 - 10:00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23.10.2008 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23.10.2008 - 12:00.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 19.9.2008.

Aggiornare

: Oct 21, 2008

Tipo del bando digara: 8098
-
Informazioni complementari
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 204/2008
, #
270399-2008
Numero del documento di referenza
: 220076-2008
Natura del contratto : Lavori
Tipo di procedura

: Procedura aperta
Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso

Sommario:
Direkcija RS za vodneje investicij v JŽI, Kopitarjeva ulica 5, attn:
Matjaž Kovač, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 234 14 30. E-mail:
matjaz.kovac@gov.si. Fax (386-2) 234 14 95.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea, 23.8.2008,
2008/S 163-220076)
Oggetto: CPV: 45000000, 45200000.
Lavori di costruzione.Popravek.
anziché: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne
dokumentacije ali opisne dokumentacije: 29.9.2008 - 10:00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6.10.2008 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6.10.2008 - 12:00.
leggi: IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne
dokumentacije ali opisne dokumentacije: 30.10.2008 - 10:00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6.11.2008 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6.11.2008 - 12:00.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 15.10.2008.

SI-Maribor: Lavori di costruzione

Richiesta per le proposte

Informazioni generali

Le Informazioni Del Contatto

Beni, lavori e servizi

Testo originale

dgMarket - Bandi di gare mondiali